ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

NIDO BV, handelend onder de commerciële naam reNIDO
Maatschappelijke zetel: Cambeenbos laan i 5, 2960 Brecht
BTW: BE 0735.751.631

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van NIDO BV (reNIDO). Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Offertes

2.1. Offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders vermeld.
2.2. Offertes zijn gebaseerd op de toestand zoals zichtbaar bij plaatsbezoek of opmeting.
2.3. De klant bezorgt alle noodzakelijke technische informatie ten minste tien (10) werkdagen vóór aanvang van de werken.
2.4. Prijzen kunnen worden aangepast bij onvoorziene technische, constructieve of wettelijke omstandigheden.

3. Meerwerken

3.1. Meerwerken, ook mondeling of tijdens de uitvoering gevraagd, worden geacht aanvaard te zijn en afzonderlijk gefactureerd.
3.2. Partijen wijken uitdrukkelijk af van artikel 1793 van het Oud Burgerlijk Wetboek; meerwerken kunnen bewezen worden met alle middelen van recht.
3.3. Onvoorziene omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerprijs en/of verlenging van de uitvoeringstermijn.

4. Uitvoering en termijnen

4.1. Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
4.2. Vertragingen door weersomstandigheden, leveringsproblemen, derden of beslissingen van de klant geven geen recht op schadevergoeding.

5. Oplevering

5.1. De werken worden geacht voorlopig en definitief aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke en gemotiveerde opmerkingen binnen acht (8) kalenderdagen na oplevering.
5.2. Kleine zichtbare onvolkomenheden die het gebruik niet verhinderen, kunnen geen weigering van betaling rechtvaardigen.

6. Betaling

6.1. Facturen zijn betaalbaar binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.
6.2. Bij niet-betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
– verwijlintresten conform de wettelijke rentevoet;
– een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) van het openstaande bedrag, met een minimum van 50 euro.
6.3. Bij wanbetaling behoudt de aannemer zich het recht voor de werken op te schorten.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven eigendom van de aannemer tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. De aannemer behoudt het recht deze materialen terug te nemen bij wanbetaling.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aannemer is aansprakelijk conform artikelen 1792 en 2270 Oud Burgerlijk Wetboek (tienjarige aansprakelijkheid).
8.2. Verborgen gebreken die geen betrekking hebben op de stabiliteit vallen onder een waarborg van één (1) jaar.
8.3. De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot de herstelling van de uitgevoerde werken en sluit indirecte of gevolgschade uit.
8.4. De aannemer is niet aansprakelijk voor materialen geleverd of opgelegd door de klant.

9. Overmacht

De aannemer is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade ten gevolge van overmacht, waaronder onder meer weersomstandigheden, ziekte, stakingen, materiaaltekorten of overheidsmaatregelen.

10. Herroepingsrecht (consumenten)

Bij overeenkomsten gesloten buiten de maatschappelijke zetel beschikt de consument over een herroepingsrecht van veertien (14) dagen conform Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, tenzij uitdrukkelijk afstand werd gedaan bij onmiddellijke uitvoering.

11. Privacy

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de geldende GDPR-wetgeving en uitsluitend voor administratieve en contractuele doeleinden.

 

12. Bevoegde rechtbank

Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd, onverminderd de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming.